当事人对建设工程实际竣工日期有争议,下列关于竣工日期的说法中,正确的有( )。

当事人对建设工程实际竣工日期有争议,下列关于竣工日期的说法中,正确的有( )。
A、建设工程竣工验收合格的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B、建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
D、建设工程经竣工验收不合格后再验收的,以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有之日为竣工日期
【正确答案】:BCE
【题目解析】:对于建设工程竣工日期的确定,我们需要根据相关法律法规及建设工程施工合同的约定来进行判断。 A选项:提到“以提交竣工验收报告之日为竣工日期”。然而,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条,竣工日期应该是“建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期”。因此,A选项的说法是不准确的。 B选项:正确地指出了“以竣工验收合格之日为竣工日期”,这与前述司法解释是一致的。 C选项:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条第二款的规定,“承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期”。这与C选项的描述相符。 D选项:提到“以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期”。然而,这并未考虑到“建设工程经竣工验收不合格后再验收”的特殊情况。实际上,对于这种情况,竣工日期并不是以最终提交报告之日为准,而应当依据具体的验收情况和合同约定来确定。因此,D选项不准确。 E选项:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十四条第三款的规定,“建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期”。这与E选项的描述是一致的。 综上所述,正确的选项是BCE。