根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,建设工程承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收,双方对实际竣工日期发生争议,竣工日期为( )。
A、承包人提交竣工验收报告之日
B、竣工验收合格之日
C、建设工程移交之日
D、竣工验收报告载明的日期
【正确答案】:A
【题目解析】:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一) 》规定,当事人 对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(1) 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(3)建设工程未经竣工验收, 发包人擅自使用的, 以转移占有建设工程之日为竣工日期。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,建设工程承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收
- 2024-11-09 12:01:16
- 建设工程法规及相关知识【新版】