根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,对建设工程实际竣工日 期有争议时竣工日期确定的说法,正确

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,对建设工程实际竣工日 期有争议时竣工日期确定的说法,正确的有( )。
A、建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B、建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
【正确答案】:BCE
【题目解析】:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,对于建设工程实际竣工日期的确定,存在以下规定: A项:建设工程整改后竣工验收合格的,竣工日期并不是以提交竣工验收申请报告的日期为准,而是以最终整改后通过验收的日期为竣工日期。因此,A项错误。 B项:建设工程竣工验收合格的,应当以竣工验收合格之日为竣工日期。这是直接按照验收合格的时间来确定的,因此B项正确。 C项:承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期以承包人提交验收报告之日为准。这是为了防止发包人故意拖延验收而给承包人造成的不公平影响,因此C项正确。 D项:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,竣工日期并不是以工程完工日期为准,而是有特定的规定。因为完工日期可能只是工程实体的完成,而并不符合竣工验收的标准。因此,D项错误。 E项:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。这是因为一旦发包人开始使用,可以视为其对工程质量的认可,竣工日期则以此为准,所以E项正确。 综上所述,正确答案为BCE。