某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了一项施工承包合同,合同工期360天。合同中约定人工费标准为60元/工日,窝工费标准为40元/工日;由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元,若乙方延误总工期1天,应扣除乙方工程款1万元。施工过程中发生如下事件:事件1:因拆迁工作拖延,导致乙方A工作延误12天,造成窝工25个工日。事件2:施工地区下了特大暴雨,造成乙方B工作延误8天。事件3:因乙方采购的材料质量出现问题而退出,造成乙方C工作延误5天,发生窝工18个工日。事件4:因甲方调整设计,发生设计变更,致使乙方D工作持续时间延长15天,增加用工30个工日、材料费1万元、机械费2万元。上述事件中,A、B、C、D四项工作为关键线路上的关键工作,管理费、利润损失不予补偿。【问题】(1)上述1-4事件中,哪些事件施工单位可以向甲方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔?逐一说明原因。(2)工程师能批准的工期索赔为多少天?费用索赔总额是多少万元?(3)该工程的实际工期为多少天?应扣除或补偿乙方工程款多少万元?
1.上述1-4事件中,哪些事件施工单位可以向甲方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔?逐一说明原因。 (2)工程师能批准的工期索赔为多少天?费用索赔总额是多少万元? (3)该工程的实际工期为多少天?应扣除或补偿乙方工程款多少万元
【正确答案】:(1)事件1需要向甲方索赔,因为拆迁属于甲方应承担的责任。
事件2需要向甲方索赔,因为特大暴雨属于甲方应承担的不可抗力的风险。
事件3不可向甲方索赔,因为材料质量问题属于乙方责任。
事件4可以向甲方索赔,因为设计变更是甲方调整的,属于甲方的责任。
工期索赔=12+8+15=35(
(2)工期:12+15=27天费用:25*40+30*60+10000+20000=32800元。(3)实际工期360+27+8+5=400天32800-(400-360-27)*10000=97200元,即应扣除乙方工程款97200元。
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了一项施工承包合同,合同工期360天。合同中约定人工费标准为60元/工
- 2024-09-06 22:16:43
- 建设工程合同(含FIDIC条款)(04231-sc)
下一篇:简述仲裁的特征。